О размещении муниципального заказа на установку коммерческого узла учета тепловой энергии в здании Дома Культуры пос. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области

198 Кб
скачать

14-п от 20.03.2013

 

Администрация муниципального образования

Гостицкое сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

20.03.2013                                                                                                   14-п

 О размещении муниципального заказа на установку коммерческого узла учета тепловой энергии в здании Дома Культуры пос. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области

          В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», порядком размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Гостицкого сельского поселения, утвержденным решением совета депутатов Гостицкого сельского поселения от 27.05.2008 № 163, положением о работе комиссии Гостицкого сельского поселения по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Гостицкого сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Гостицкого сельского поселения от 09.06.2008 №27-а-п, администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области постановляет:

          1. Разместить на официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru  информацию о размещен заказа на выполнение работ по установке коммерческого узла учета тепловой энергии в здании Дома культуры пос. Сельхозтехника  Сланцевского района Ленинградской области путём запроса котировок.

         2.  Утвердить проект муниципального контракта на выполнение работ по установке коммерческого узла учета тепловой энергии в здании Дома культуры пос. Сельхозтехника  Сланцевского района Ленинградской области согласно приложению.         

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Егорова Г.А.

Глава администрации                                                                  Р.М. Саитгареев

 

 

 

 

                                                                   Утверждён

                                                       постановлением  администрации

                                                        Гостицкого  сельского поселения

                                                                       от 20.03.2013     № 14-п

                                                                                         (приложение)

 

 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ________

на установку коммерческого узла учета тепловой энергии

в здании Дома Культуры пос. Сельхозтехника.

 

д. Гостицы Сланцевского района                                                  ____ ____________ 2013 г.

 

           Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Гостицкого сельского поселения Саитгареева Раиса Муллабаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.05.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов запроса котировок на право размещения муниципального заказа (протокол № ___ от ________ 2013 года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

 

           1.   Предмет контракта

           1.1. Исполнитель обязуется установить коммерческий узел учета тепловой энергии в здании администрации Гостицкого сельского поселения в соответствии с условиями настоящего Контракта и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

           1.2. Объём работ, составляющий предмет контракта, определяется техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта  (Приложение 1).

           1.3. Работы должны отвечать требованиям технического задания в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, касающимися данного вида работ.

            1.4. Исполнитель выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре - контракте.

2.    Стоимость и порядок оплаты

           2.1. Общая стоимость разработки проектной документации по настоящему контракту определена Сметой на разработку проектных работ, являющейся  Приложением  2  к настоящему контракту и его   неотъемлемой   частью,   и   составляет 123416 руб. 00 коп.  (Сто двадцать три тысячи четыреста шестнадцать руб. 00 копеек)

  2.2. Заказчик оплачивает стоимость настоящего контракта в течение 10 банковских дней после приемки работ и  подписания Акта сдачи-приема выполненных работ, счета-фактуры и счёта, накладной выставленных  Исполнителем.

  2.3. Все расчёты производятся в российских рублях.

2.4.            Оплата Заказчиком цены контракта осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

2.5.             Источник финансирования работ: бюджет муниципального образования Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

2.6.            При изменении законодательных и нормативных документов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения и стоимость проектных работ изменяются по соглашению сторон. Соответствующие изменения принимаются сторонами в дополнительном соглашении к настоящему контракту.

 3.                Сроки выполнения работ, порядок сдачи и приёмки работ

3.1.            Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему контракту после подписания настоящего контракта обеими сторонами.

3.2.            Срок окончания работ 15 апреля 2013 года.

3.3.            Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет акты на выполненные работы, производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Приемка выполненных работ оформляется подписанным актом сдачи-приемки Заказчиком и Исполнителем, что является основанием для оплаты.

4.                ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.            ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

4.1.1.      соблюдать условия настоящего контракта;

4.1.2.      выполнить установку коммерческого узла учета тепловой энергии в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сдать работу  в указанный срок;

4.1.3.      поставить необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику;

4.1.4.      обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия и порядок на объекте; 

4.1.5.      обеспечить заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

.

4.2.            ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:

4.2.1.      предоставить Исполнителю помещение пригодное для хранения материалов и оборудования, переодевания рабочих, а также обеспечит ведение работ на объекте;

4.2.2.      принять у Исполнителя выполненные работы и произвести их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

 5.                Ответственность сторон

5.1.            За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.            Исполнитель несет ответственность за некачественное выполнение работ.

5.3.            За несвоевременное выполнение работ по вине Исполнителя, последний уплачивает Заказчику пенни в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему контракту за каждый день просрочки.

5.4.            За задержку оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пенни  в размере 0,1% от стоимости принятых, но неоплаченных работ за каждый день просрочки. 

5.5.            Уплата пенни не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

 6.                Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.            Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях (в толковании, принятом практикой Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ), документально подтвержденных.

6.2.            В течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления форс-мажора, Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажора и о влиянии форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если Сторона не сделала уведомление о форс-мажоре, как установлено настоящими условиями, она теряет право, оговоренное выше.

6.3.            В течение 3 (трех) рабочих дней после прекращения форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств.

6.4.            Наличие обстоятельств непреодолимой силы и продолжительность их действия подтверждается справками Торгово-Промышленной палаты или официальными заявлениями государственных органов.

6.5.            Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более одного календарного месяца, стороны обязаны обсудить меры, которые необходимо принять для дальнейшего исполнения настоящего контракта.

 7.                Срок действия и порядок  расторжения контракта

7.1.            Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых по настоящему контракту обязательств.

7.2.            Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в любом из следующих случаев:

7.2.1.      при возникновении условий действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в Статье 7 настоящего контракта.

7.3.             Исполнитель вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в одном из следующих случаев:

7.3.1.      при возникновении условий действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в Статье 7 настоящего контракта.

7.4.            В случае расторжения контракта по соглашению сторон, стороны обязаны завершить взаимные обязательства по настоящему контракту, которые имелись у них на момент расторжения в течение 10 (десяти) рабочих дней после достижения обоюдного соглашения.

 8.                Особые условия

8.1.            При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.            Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.3.            Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем выставления претензий и путем переговоров. Срок рассмотрения претензий 10 (десять) календарных дней. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, споры разрешаются арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

8.4.            Все изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе изменения стоимости работ, изменение сроков работ, осуществляются по взаимному соглашению сторон и оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента их подписания становятся неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.5.            При изменении банковских реквизитов, адресов для выставления счетов и письменных уведомлений, контактных номеров телефонов и факсов стороны обязуются извещать о таких изменениях друг друга путем письменного уведомления в течение 2–х (двух) рабочих дней. В противном случае сообщение, переданное по известному последнему адресу, считается переданным надлежащим образом.

8.6.            Настоящий контракт составлен и подписан в двух экземплярах, на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

 

 9.   Перечень прилагаемых документов

Приложение № 1. Технические условия

Приложение № 2. Смета на выполнение работ.

Приложение № 3. Проект узла учета тепловой энергии.

10.           ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                               

                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:

 

188576 Ленинградская область,

Сланцевский район, Гостицы д. 2а.

УФК по Ленинградской области

(Комитет финансов л/с 02453164750,

Администрация Гостицкого

сельского поселения л/с 401000000118)

Р./счет 40204810300000001605

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по  Лен. обл.

г. Санкт-Петербург

Бик 044106001

ИНН 4713008088

КПП 471301001

ОКПО 04184793

ОКАТО 41242824000

Тел. 64-649, факс 64-649

 

 

 

  1. 11.              ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

                       ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Глава администрации муниципального образования Гостицкое сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области

 

 

 

_______________________Р.М.Саитгареев

 

Приложение 1

к муниципальному контракту

от ____________________№___

 

техническое задание

на установку коммерческого узла учета тепловой энергии

в здании Дома Культуры поселка Сельхозтехника

Сланцевского района Ленинградской области

 

1. Источник теплоснабжения – блок-модульная котельная д. Гостицы.

2. Температура теплоносителя t1 max= 95°С;  t 2 = 70 °С.

3. Необходимое количество тепловой энергии на отопление 0,045513 Гкал/час

4. Давление в трубопроводах Рпр./ Робр. = 6,0 /5,0 кг/см2 .

5. Узел учета тепловой энергии необходимо выполнить в соответствии с проектом и требованиями, предъявляемыми к коммерческим узлам учета.

6. Средства измерения должны иметь возможность подключения средств автоматического документирования результатов измерений.

7. Для допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию, предъявить в ОАО «Леноблтеплоэнерго»:

  - принципиальную схему теплового пункта

  - проект на узел учета, согласованный с ОАО «Леноблтеплоэнерго»

  - паспорт на приборы узла учета

  - документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя

   - смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии и теплоносителя, включая приборы, регулирующие параметры теплоносителя. 

8. Сдача-приемка коммерческого узла учета тепловой энергии в эксплуатацию должна производиться комиссией, состоящей из представителей Заказчика представителя подрядчика и представителя теплоснабжающей организации ОАО «Леноблтеплоэнерго».

9. Срок действия  ТУ-3 года.

     

 

 


Согласовано:

Приложение  2

к муниципальному контракту

"___" ____________________

"___" ____________________

 

Локальная смета

На  установку коммерческого узла учета тепловой энергии в здании ДК пос. Сельхозтехника

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 

Основание:

 

Составлена в ценах на: май 2012г.

Сметная стоимость: 123416.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 70.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 9772.00 руб.

 

Шифр

Наименование работ и затрат,

Единица

Кол-во

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда

п.п.

норматива

материалов, изделий и конструкций

измер.

 

ВСЕГО

экспл. машин

ВСЕГО

основной

экспл. машин

рабочих-строителей, чел-ч.

 

 

 

 

 

основной

в. т.ч. з/пл

 

заработной

в. т.ч. з/пл

на

всего

 

 

 

 

 

з/пл

машинистов

 

платы

машинистов

единицу

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 1

1

ТЕР 16-02-005-02

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 7.81, к стоимости машин: 4.82, к з/п машинистов: 7.81, к материалам: 4.93, ( Н.Р. 109*0,85% = 1642.70 руб. С.П. 66*0,8% = 936.16 руб.)

100 м трубопровода

0.2

8590,40
1125.96

147.15
4.86

9115.45

1758.75

141.85
7.59

60.83
0.19

12.17
0.04

2

ТЕР 16-05-001-01

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 7.81, к стоимости машин: 5.56, к материалам: 3.27, ( Н.Р. 109*0,85% = 734.47 руб. С.П. 66*0,8% = 418.57 руб.)

1 шт.

4

90,83
25.28

4.11
0

1684.80

789.75

91.41
0

1.47
12.51

5.88
50.04

 

302-1833

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 5.2012 Ленинградская область 3-я зона)

шт

4

(91.71)

 

(366.84)

 

 

 

 

3

ТЕР 16-05-003-01

Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 7.81, к стоимости машин: 4.79, к материалам: 3.21, ( Н.Р. 109*0,85% = 237.88 руб. С.П. 66*0,8% = 135.56 руб.)

1 шт.

1

341,98
32.75

3.81
0

1254.43

255.78

18.25
0

1.86
0.18

1.86
0.18

4

ТЕР 16-05-001-02

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 7.81, к стоимости машин: 5.2, к материалам: 2.75, ( Н.Р. 109*0,85% = 734.47 руб. С.П. 66*0,8% = 418.57 руб.)

1 шт.

4

167,13
25.28

5.31
0

2402.14

789.75

110.45
0

1.47
12.51

5.88
50.04

 

302-1175

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 5.2012 Ленинградская область 3-я зона)

шт

4

(929.76)

 

(3719.04)

 

 

 

 

5

ТЕР 16-06-001-01

Установка теплосчетчиков к стоим. мат-ов: 0 Индексы:  к з/п рабочих: 7.81, к стоимости машин: 5.83, к з/п машинистов: 7.81, ( Н.Р. 109*0,85% = 1196.71 руб. С.П. 66*0,8% = 681.99 руб.)

1 узел

1

179,43
163.74

15.69
1.02

1370.28

1278.81

91.47
7.97

9.52
0.04

9.52
0.04

 

Прайс-лист

Теплосчетчик  Т-21"Компакт РМД  ДУ-25/ комплект-2: моноблок+ВПР+присоединители с ПШ*2+КМ-30*2+КТП  / 22272/1,18 /

комплект

2

(18874.58)

 

(37749.16)

 

 

 

 

 

Прайс-лист

Термовычислитель ПРИМА-С/5960/1,18/

шт

1

(5050.85)

 

(5050.85)

 

 

 

 

 

Прайс-лист

7400

шт

1

(6271)

 

(6271.00)

 

 

 

 

6

ТЕР 16-02-007-01

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 7.81, к стоимости машин: 5.67, к материалам: 2.67, ( Н.Р. 109*0,85% = 1573.23 руб. С.П. 66*0,8% = 896.57 руб.)

1 соединение

12

149,99
18.05

4.86
0

6093.96

1691.65

330.67
0

0.96
1.04

11.52
12.48

7

ТЕР 16-07-003-06

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 7.81, к стоимости машин: 6.17, к з/п машинистов: 7.81, к материалам: 3.91, ( Н.Р. 109*0,85% = 1707.45 руб. С.П. 66*0,8% = 973.06 руб.)

1 врезка

2

440,71
117.28

7.57
0.26

4395.35

1831.91

93.41
4.06

6.43
0.01

12.86
0.02

8

ТЕР 18-06-002-02

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 7.81, к стоимости машин: 5.94, к з/п машинистов: 7.81, к материалам: 2.41, ( Н.Р. 109*0,85% = 740.57 руб. С.П. 66*0,8% = 422.04 руб.)

1 шт.

2

1799,22
50.72

8.94
0.26

9283.14

792.25

106.21
4.06

2.88
0.01

5.76
0.02

9

ТЕР 18-06-007-04

Установка фильтров диаметром 50 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 7.81, к стоимости машин: 4.91, к з/п машинистов: 7.81, к материалам: 1.85, ( Н.Р. 109*0,85% = 255.63 руб. С.П. 66*0,8% = 145.68 руб.)

10 фильтров

0.2

3564,35
174.69

93.01
1.28

1583.97

272.87

91.34
2.00

9.92
0.05

1.98
0.01

10

ТЕР 18-07-001-03

Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном  Индексы:  к з/п рабочих: 7.81, к материалам: 3.31, ( Н.Р. 109*0,85% = 208.46 руб. С.П. 66*0,8% = 118.80 руб.)

1 компл.

5

229,45
5.74

0
0

3926.55

224.15

0
0

0.31
0.76

1.55
3.80

11

ТЕР 18-07-001-04

Установка термометров в оправе прямых и угловых  Индексы:  к з/п рабочих: 7.81, к материалам: 3.68, ( Н.Р. 109*0,85% = 80.33 руб. С.П. 66*0,8% = 45.78 руб.)

1 компл.

2

304,79
5.53

0
0

2288.93

86.38

0
0

0.31
0.76

0.62
1.52

 

 

Итого прямых затрат в базовом уровне цен:

руб.

 

 

 

43399

9772

1075
26

 

70
118

 

 

Коэффициент на стесненность:

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого со стесненностью:

руб.

 

 

 

43399

9772

1075
26

 

70
118

 

 

Индекс к оплате труда рабочих:

 

1

 

 

9772

 

 

 

 

 

 

Индекс к стоимости эксплуатации машин:

 

1

 

 

1075

 

 

 

 

 

 

в том числе зарплата машинистов:

 

1

 

 

26

 

 

 

 

 

 

Индекс к стоимости материалов:

 

1

 

 

32552

 

 

 

 

 

 

Материалы в текущем уровне цен:

 

1

 

 

46886

 

 

 

 

 

 

Итого с индексацией:

руб.

 

 

 

90285

9772

1075
26

 

70
118

 

 

Накладные расходы %:

%

 

 

 

9112

 

 

 

 

 

 

Итого с накладными:

руб.

 

 

 

99397

 

 

 

 

 

 

Сметная прибыль %:

%

 

 

 

5193

 

 

 

 

 

 

Итого:

руб.

 

 

 

104590

 

 

 

 

 

 

Налог на добавленную стоимость %

%

18

 

 

18826.20

 

 

 

 

 

 

Всего по разделу:

руб.

 

 

 

123416

 

 

 

 

 

 

 

Итого по всем разделам:

руб.

 

 

 

123416

 

 

 

 

 

 

Всего по смете:

руб.

 

 

 

123416

 

 

 

 

 

Составил: ___________________  

 

Проверил: ___________________  

 

 

Дата создания: 03-04-2013
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *